原告：傅某，男，19XX年X月X日出生，住重庆市涪陵区。

委托诉讼代理人：周勇，四川明炬（乐山）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：徐颖，四川明炬（乐山）律师事务所实习律师。

原告：甘某,男，19XX年X月X日出生，住四川省乐山市市中区。

委托诉讼代理人：周勇，四川明炬（乐山）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：徐颖，四川明炬（乐山）律师事务所实习律师。

被告:周某,男，1987年6月8日出生，住四川省乐山市市中区。

被告：王某，男，1990年12月22日出生，住四川省乐山市沙湾区。

原告傅某、甘某诉被告周某、王某装饰装修合同纠纷一案

原告诉请：

被告向原告支付剩余工程款230,938.00元及违约金69,281.00元，合计300,219.00元。事实和理由：原、被告双方于2014年6月10日签订了《成都市家庭装饰装修工程施工合同》。原告按照合同履行了义务并且按照被告的要求增加了工程量16项。现工程总造价为487,240.00元。但被告只向原告支付了工程款256,302.00元。为此原告诉至本院。

被告王某辩称：

原告没有按时完工，实际的完工时间2014年10月11日；装修过程中，前期都没有给我们提供过效果图；隔音的材料有问题，开业之后我们接到很多投诉，环保局还找了我们，导致我们停业，造成了我们的损失；有部分包间都没有给我们装修完；没有经过我们签字的增加装修部分我们不认可。

被告周某经传票传唤未到庭应诉视为放弃相应的答辩、举证等权利。

一审法院经审理认定事实如下：

2014年6月10日，原告傅某、甘某与被告王某、周某签订了家庭装饰装修工程施工合同一份。该合同约定被告王某、周某作为甲方将位于某酒店背后河边1楼门市的装修发包给原告傅某、甘某。合同约定的工程造价为420,000.00元，且支付方式为分期付款，最后一笔款项的支付时间为2015年7月11日。该合同还约定完工时间为2014年8月11日，以及约定了双方的违约责任。但原告实际完工时间为2014年10月12日。完工后，被告实际已经支付原告装修款265,000.00元。

审理中，原告提交了实收方清单以及工程量确认单，用以证明后期工程增加了67,240.00元。但被告认为实收方清单系原告单方制作没有被告任何签字确认，工程量确认单也没有合同相对方即本案被告签字确认，故不予认可。本院认为虽然工程量确认单盖有青春派酒吧印章，但本案合同相对方并非该酒吧，且印章也没有任何制作人以及责任人的签字确认。故对被告的辩解予以采信，原告提交的以上证据不能达到其证明目的。被告提交了补充协议一份,原告对此不予认可，被告在本院规定的时间也未出示协议原件，故本院对该证据不予采信。

一审法院认为：

二原告与二被告签订的装饰装修工程施工合同合法有效，当事人应按约履行合同义务。本案争议焦点为：一、被告应支付原告的装修款金额。合同约定的工程总造价为420,000.00元，原告提交的用以证实后期增加了67,240.00元工程款的证据未采信，被告虽然提出了装修工程未完全完工等抗辩理由，但未提供证据予以证实。故被告应支付原告的总价款仍为420,000.00元。因被告已经支付装修款265,000.00元，故二被告还应支付余款155,000.00元。二、被告是否应当支付原告违约金。被告未按约支付装修款系违约行为，因此其应按约定支付原告违约金。但原告自认合同约定违约金过高，主动予以调整按照其主张的未付款金额×30%予以计算。本院兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，认定本案违约金以未付金额155,000.00元为本金，按照中国人民银行同期贷款利率上浮一定比例后按照5%计算利率，从最后一笔款项的支付时间2015年7月11日付计至起诉之日2016年8月11日止（原告计算的违约金在起诉之日已确定），即8,396.00元。三、被告提出的延误工期损失是否应抵扣未付款。合同约定完工时间为2014年8月11日，原告实际完工时间为2014年10月12日。但庭审中双方一致认可因空调安装、消防设施等原因重新约定完工时间推迟至2014年9月15日。至于9月15日至实际完工日10月12日，被告尚未提供证据证实系原告原因造成工期延误，故被告不能根据合同约定主张违约金。

一审判决：

综上所述，原告的诉讼请求部分符合法律规定。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百零九条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：

一、被告王某、周某在本判决生效后三日内支付原告傅某、甘某未付余款155,000.00元及违约金8,396.00元,共计163,396.00元；

二、驳回原告傅某、甘某的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。